ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ АО «СЕЛЛАРТ»  

УТВЕРЖДЕНЫ
«15» апреля 2020 г.
Генеральный директор
А.О. Михайлова
______________________

   1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Поставщик обязуется на основании и в соответствии с Заявками Покупателя поставлять Покупателю Товар (далее – «Товар») по наименованию и в ассортименте, указанном в согласованной Сторонами Заявке, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар в установленном настоящими условиями порядке.
1.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что на дату поставки Товара Поставщик обладает правом собственности на Товар, а также правом передавать Товар Покупателю в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
1.3. Поставка Товара осуществляется до склада Покупателя, расположенного по адресу, указанному в п.1.4 Заявки на поставку товара.
В случае уклонения Покупателя от принятия Товара в согласованный Сторонами день доставки, Поставщик составляет соответствующий акт и не позднее, чем на следующий рабочий день направляет акт об отказе в получении Товара в адрес Покупателя.
1.4. Стороны могут согласовать поставку посредством самовывоза Товара со склада Поставщика или посредством передачи Товара перевозчику, указанному Покупателем.
1.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят от Продавца к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю. Датой передачи Товара является дата, указанная Покупателем в товарной (товарно-транспортной) накладной, сопровождающей Товар.
При поставке Товара путем передачи Товара перевозчику, указанному Покупателем, право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят в момент передачи Товара перевозчику. 

 2. ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ 

2.1. Наименование, ассортимент, цена подлежащего поставке в соответствии с настоящими условиями Товара, определяется Сторонами в соответствии с действующими на дату заявки Покупателя ценами, утвержденными Поставщиком.
2.2. Количество, ассортимент Товара, подлежащего поставке в соответствующей партии Товара, а также срок поставки Товара определяется на основании Заявок Покупателя на поставку Товара.
Заявка Покупателя оформляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящим условиям с указанием ассортимента и количества требуемого Товара и направляется по электронной почте, указанной в п. 1.10 Заявки на поставку товара.
Заявка Покупателя рассматривается Поставщиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения. Поставщик обязан уведомить Покупателя о невозможности исполнения Заявки с указанием причины невозможности поставки Товара определенного вида. Уведомление осуществляется по электронной почте по адресу, указанному Покупателем в заявке.
Заявки Покупателя на поставку Товара, подтвержденные Поставщиком, являются обязательными для исполнения Поставщиком.
Покупатель, направляя по указанному адресу электронной почты заявки, соглашается с настоящими Типовыми условиями поставки.
2.3. Поставщик вправе отказаться от поставки Товара по соответствующей Заявке Покупателя по причинам, связанным с производством и (или) контролем качества Товара, а также неоплатой Покупателем Товара, поставленного по ранее направленным заявкам. В таком случае в срок, установленный для рассмотрения Заявок Покупателя на поставку Товара, Поставщик обязуется сообщить Покупателю о невозможности поставки указанного Товара в соответствующей Заявке, с указанием причин невозможности поставки, и указанием ориентировочного возможного срока поставки Товара по данной Заявке Покупателя.   

  3. ПОСТАВКА ТОВАРА   

3.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки до склада Покупателя. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
3.2. Каждая единица Товара должна быть снабжена всей необходимой информацией, предусмотренной действующим законодательством РФ для такого товара, в том виде или форме, которые предусмотрены  для размещения такой информации действующим законодательством РФ, но в любом случае с вложением в каждую вторичную упаковку единицы  товара инструкции по применению, а при отсутствии вторичной упаковки товара – с неотъемлемым сопровождением каждой первичной упаковки единицы товара инструкцией по применению, т.е. инструкция должна быть надежно прикреплена к первичной упаковке.
3.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки Товара до Покупателя. С момента передачи Товара Покупателю ответственность за надлежащее хранение Товара и соблюдение температурного режима возлагается на Покупателя.
3.4. В случае обнаружения порчи Товара после его передачи Покупателю, Покупатель обязан незамедлительно в течение 3 рабочих дней с момента обнаружения, письменно уведомить Поставщика о некачественном Товаре, для установления причин порчи Товара. Покупатель передает Поставщику часть испорченного Товара в количестве, необходимом для проведения лабораторных исследований и выявления причин порчи Товара.
3.5. В случае, если причиной порчи Товара стало ненадлежащее хранение Товара Покупателем, Покупатель обязан оплатить Поставщику данную партию Товара, компенсировать издержки на проведение экспертиз, расходы, связанные с уничтожением Товара, расходы Поставщика, связанные с изъятием испорченной партии Товара у третьих лиц, а также иные убытки, которые понесет Поставщик в связи с необходимостью проверки всей изготовленной партии товара, часть которой была испорчена по вине Покупателя.
3.6. На дату поставки Товара Покупателю остаточный срок годности Товара должен быть не менее 70 % (Семидесяти процентов) от общего, установленного на Товар срока годности, если иное не согласовано Сторонами в отношении отдельного Товара (отдельной партии Товара).
3.7. Каждая вторичная упаковка Товара должна иметь номер серии, дату изготовления, срок годности и содержать инструкции-вкладыши на русском языке. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена Товара устанавливается Сторонами при подтверждении Заявки и указывается товарной (товарно-транспортной накладной) и в счете Поставщика. Цена Товара включает в себя НДС, стоимость доставки Товара, стоимость тары, маркировки и упаковки Товара на согласованных Сторонами условиях.
4.2 Поставка Товара осуществляется на условиях 100% предоплаты. Покупатель осуществляет оплату стоимости партии Товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления счета Поставщиком.
4.3. Основанием для оплаты Товара Покупателем в соответствии с настоящими условиями является счет оплату Товара, выставленный Поставщиком Покупателю. Отсутствие счета не является основанием для неплатежа по условиям поставки.
4.4. Платеж считается осуществленным и обязательство Покупателя по оплате Товара - выполненным с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящих Типовых условиях. Поставщик имеет право изменить платежные реквизиты, направив соответствующее уведомление Покупателю по электронной почте не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты.
4.5. Поставщик вправе изменять цены Товара. Изменение цены Товара не распространяется на Товары, поставка которых была согласована Сторонами в Заявках до момента изменения цены. 

  5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ  

5.1. Поставка Товара производится Поставщиком на основании Заявок Покупателя, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента одобрения Поставщиком соответствующей заявки Покупателя на поставку Товара. Одобренная Поставщиком Заявка Покупателя на поставку Товара является обязательной для исполнения Поставщиком. Заявка Покупателя на поставку Товара подлежит исполнению Поставщиком на настоящих условиях. При отсутствии заявки Покупателя на поставку Товара поставка Товара не производится.
5.2. В случае непоступления денежных средств на счет Поставщика в сроки, установленные в пункте 4.2 настоящих условий, Поставщик вправе приостановить любую поставку Товара до исполнения Покупателем обязательства по оплате Товара. Срок поставки Товара увеличивается на количество дней просрочки оплаты Товара. В этом случае Поставщик освобождается от ответственности за просрочку поставки Товара.
5.3. Обязательство Поставщика по поставке (передаче Товара Покупателю) считается исполненным с момента передачи Товара Покупателю. Моментом исполнения обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считается дата фактической передачи Товара, которая подтверждается отметкой уполномоченного представителя Покупателя по доверенности на товарной (товарно-транспортной) накладной (с обязательной передачей копии доверенности Поставщику). При этом Товар должен быть готов к передаче Покупателю в надлежащем месте, и Покупатель должен быть надлежащим образом осведомлен о готовности Товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован путем маркировки или иным образом.
5.4. Поставщик обязан уведомлять Покупателя о готовности Товара к отгрузке со склада Поставщика не позднее, чем за пять дней до предполагаемой даты поставки Товара. Уведомление производится в электронной форме либо по телефону.
5.5. Поставка Товара частями (партиями) допускается по предварительному письменному согласованию с Покупателем.
5.6. Поставка каждой партии Товара сопровождается Поставщиком следующими документами:
5.6.1. Поставщик предоставляет Покупателю сертификаты и другие документы на Продукцию, установленные действующим законодательством РФ на конкретный вид Товара, в том числе:
- на лекарственные средства предоставляются: заверенная копия регистрационного удостоверения, а также иные документы, если они необходимы в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- на изделия медицинского назначения предоставляются: заверенная копия регистрационного удостоверение и декларация соответствия, а также иные документы, если они необходимы в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- на косметическую продукцию предоставляется в зависимости от вида Товара и требований законодательства: заверенная копия свидетельства о государственной регистрации и декларация соответствия; а также иные документы, если они необходимы в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.6.2. Товарная (товарно-транспортная) накладная;
5.6.3. Счет на оплату;
5.6.4. Счет-фактура.
5.7. В случае непредставления полного пакета сопроводительных документов Поставщиком, Покупатель письменно уведомляет Поставщика об отсутствии документов (части документов) с приведением перечня отсутствующих документов. При отсутствии письменного уведомления обязанность Поставщика передать Покупателю приведенные в п. 5.6. настоящих условий документы считается исполненной. При отсутствии необходимого комплекта документов, То­вар принимается Покупателем на ответственное хранение за счет Поставщика до момента предоставления последним полного пакета сопроводительных документов.
5.8. Приемка Товара по количеству грузовых мест и внешнему виду осуществляется Покупателем в момент получения Товара от Поставщика. Недостатки товара по количеству и внешнему виду отражаются в Акте при приемке Товара. Покупатель обязан в течение 10 (десять) рабочих дней после принятия Товара осмотреть Товар, проверить количество и качество принятого Товара, и в случае обнаружения недостатка товара составить соответствующий Акт и письменно уведомить Поставщика.
Поставщик обязан рассматривать претензии Покупателя по количеству, ассортименту, качеству Товара, а также по иному несоответствию Товара требованиям настоящих условий, в течение 10 (десяти) дней с момента поступления соответствующей претензии Покупателя.
5.9. В случае признания претензии Покупателя в отношении Товара обоснованной, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента рассмотрения претензии по усмотрению Покупателя:
- заменить некачественный Товар Товаром надлежащего качества; и/или
- допоставить недостающий Товар; и/или
- возвратить Покупателю денежные средства, уплаченные за Товар, указанный в соответствующей претензии.
5.10. В случае неоплаты Товара Покупателем в срок, установленный в пункте 4.2. настоящих условий, Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств , и потребовать от Покупателя осуществить возврат поставленной, но не оплаченной партии Товара. Требование о возврате партии Товара передается Поставщиком Покупателю по электронной почте. Датой получения уведомления будет считаться дата получения по электронной почте. После получения требования о возврате партии Товара покупатель обязан в срок не позднее 3 (Три) рабочих дней с момента получения требования осуществить возврат партии Товара. Товар считается возвращенным с момента подписания возвратной товарной / товарно-транспортной накладной. Если часть поставленной партии была продана Покупателем и не может быть возвращена Поставщику, данная часть должна быть оплачена в течении 3 (трех) дней, после поступления требования. 

  6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с настоящими условиями Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Каждая из Сторон должна возмещать второй Стороне все убытки, причиненные неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением своих обязательств согласно настоящим условиям, при этом убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой.
6.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, установленных в п. 5.1. настоящих условий, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты, а Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 0,01 % от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара, установленных в п. 4.2. настоящих условий, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты, а Покупатель обязан уплатить неустойку в размере 0,01% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки.
6.4. В случае уклонения Покупателя от получения Товара, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты, а Покупатель обязан уплатить неустойку в размере 0,01% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств не освобождают Стороны от исполнения обязательств. Уплата неустойки должна осуществляться Стороной, получившей обоснованное письменное требование об уплате, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения упомянутого требования.
6.6. В случае просрочки оплаты Товара по предыдущей поставке, Поставщик вправе направить денежные средства, поступившие в счет оплаты последующей партии товара, в счет погашения задолженности за предыдущую партию Товара, по которой возникла задолженность, вне зависимости от указания Покупателем назначения платежа.
6.7. В случае поставки Поставщиком некачественного Товара наступают последствия, предусмотренные статьями 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.8. В случае существенного нарушения своих обязательств, вытекающих из настоящих условий одной Стороной, другая Сторона вправе отказаться от исполнения своих обязательств в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Досрочное прекращение своих обязательств в одностороннем порядке допускается при существенном нарушении настоящих условий, с письменным предупреждением Стороной другой Стороны о таком расторжении в письменном виде за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения.
6.9. Для целей настоящих условий существенным нарушением считаются следующие действия:
          - поставка Товара с недостатками, которые не могут быть устранены Поставщиком в приемлемый для Покупателя срок;
          - неоднократное (более двух раз) нарушение сроков поставки Товара более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней.
- нарушение сроков оплаты Товара более чем на 15 дней;
- неоднократное (более двух раз) уклонение от получения Товара более чем на 15 (пятнадцать) дней. 

  7. ФОРС-МАЖОР  

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим условиям в случае, если такое неисполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пожары, наводнения, землетрясения, стихийные бедствия, войны, забастовки, и проч.). В этом случае сроки выполнения обязательств, указанные в настоящих условиях, увеличиваются на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящим условиям, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента, как Стороне стало или должно было стать известно о наступлении таких обстоятельств.
7.3. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящих условий, и срок их действия должен быть подтвержден актом Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации либо Торгово-промышленной палаты, расположенной по месту нахождения соответствующей Стороны, либо иного компетентного государственного органа.
7.4. Если указанные в п. 7.1 настоящих условий обстоятельства продолжают действовать более 60 (Шестидесяти) календарных дней, любая из Сторон может предложить другой Стороне внести в настоящие условия соответствующие изменения, либо прекратить взаимоотношения, произведя взаиморасчеты в части выполнения обязательств. 

  8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящим условиям или в связи с ним, в том числе по его недействительности, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Претензия направляется заявителем посредством почтовой связи (в т.ч. экспресс-почтой) или вручается контрагенту под роспись. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения.
8.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

  9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящие условия содержат все договоренности между Сторонами, и лишает силы все остальные устные и письменные обязательства и заявления Сторон, имевшие место до его подписания. Не существует никаких иных заверений, гарантий, условий и договоренностей между сторонами относительно предмета настоящих условий, кроме тех, что прямо указаны в них.
9.2. Настоящие условия действуют до 31.12.2020 г., а в части расчетов - до их полного завершения. Прекращение действия настоящих условий не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящими условиями, которые должны были быть исполнены на момент прекращения, а также от ответственности за неисполнение любого из этих обязательств.
9.3. Стороны определили, что проценты за пользование денежными средствами в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются и не уплачиваются.
9.4. Документы, полученные одной Стороной от другой Стороны посредством факсимильной или электронной связи, имеют полную юридическую силу. Риск искажения информации при ее передаче посредством факсимильной связи несет Сторона, передающая такую информацию.
9.5.Стороны допускают обмен документами в связи с исполнением обязательств по настоящим условиям, подписанных одной стороной, сканированных и направленных другой стороне по адресам электронной почты, указанным в разделе __ настоящих условий, признавая тем самым юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов уведомлений, претензий, направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящих условий по указанным адресам электронной почты.
 9.5. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных и т.п.), окончания или приостановления срока действия лицензии, ее отзыва или аннулирования, Сторона, испытывающая такого рода изменения, обязана известить о них другую Сторону в течение 3 (Трех) дней с даты возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск возникновения вызванных этим неблагоприятных последствий.
9.10. В части, не урегулированной настоящими условиями, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации. 

  10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА